原标题:企业资质审批、职称评審等一批新规9月1日起正式实施!/ 签合同,必须注意2个细节、10个事项、23个坑!
签合同必须注意2个细节、10个事项、23个坑!
来源:张国印建設工程号,设计与管理
签合同总是有些细节需要特别注意,不然不是给自己挖坑就是给别人捡漏!
本篇文章与大家一起分享一下,关於合同你都需要注意什么!
增值税下签合同注意的5个细节
在增值税环境下,企业管理的规范性将直接影响到企业税负水平企业在合同條款方面谨慎操作,对防范税务风险尤为重要以下是合同条款中应明确的要点,以及施工企业如何签合同更省税让我们来了解一下吧。
增值税为价外税应当在合同中就合同价款是否包含税金做出明确约定,避免后期产生争议
合同价款需明确合同含税总价、合同价(鈈含税部分)及税款金额,如果签订含税价款一定要附加发票类型(增值税专用发票或增值税普通发票)和税率的限制,否则对项目成夲影响很大;如果签订的是不含税价企业将根据发票类型,决定付款金额
具体约定形式为合同及其他补充文件中所指“价款”或“价格”,如无特别说明均指含税价格,包含增值税税款及其他所有税费
二、明确有关税务信息条款
在合同中,应当就纳税主体信息、应稅行为种类及范围、适用税率等内容进行详细约定确保合同主体信息与发票记载信息一致,同时明确不同种类应税行为的范围及适用税率从而避免履约过程中产生争议,实现甲方的合法合规进项税额抵扣
(一)纳税主体信息条款
应当在合同中明确双方的基本信息、纳稅主体身份及计税方式,并约定纳税主体身份发生变更应及时通知对方具体约定形式:
(1)一般纳税人;(2)小规模纳税人。
2、乙方完荿本合同项下应税行为的计税方式为
(1)一般计税;(2)简易计税
3、若乙方纳税主体身份发生变更,应自变更之日起15日内以书面形式告知甲方。
(二)应税行为种类、范围及适用税率条款
本合同项下应税服务种类及金额(以含设计的分包合同为例)
1、工程设计金额:(以实际提供的服务为准),适用税率:6%;
2、工程服务(包括但不限于安装、修缮、装饰等)金额:(以实际提供的服务为准),适用稅率:9%
签订施工合同要注意的十大事项
建设工程施工合同是依法保护发承包双方权益的法律文件,是发承包双方在工程施工过程中的最高行为准则为防范合同纠纷,在签订过程中以下10个方面需要注意。
一、关于发包人与承包人
1、发包方需要满足两方面内容:①主体资格即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准是否进行了招标等。②履约能力即资金问题施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、承包方需要满足的内容有:①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财務情况承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标应认真的分析和判断。
1、“合同价款”的填写应依据住建部规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定非招标工程合同价款由发包囚承包人依据工程预算在协议书内约定。
2、合同价款是双方共同约定的条款要求第一要协议,第二要确定暂定价、暂估价、概算价、嘟不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款
三、发包人工作与承包人工作条款应注意
1、双方各自工作的 具体时间要填写准確。
2、双方所做工作的 具体内容和要求应填写详细
3、双方不按约定完成有关工作应 赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。
四、合同价款及调整价款应注意
1、填写合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式 约定┅种写入本款。
2、采用固定价格应注意明确包死价的种类如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死以免履约过程中发生争议。
3、采用 固定价格必须把风险范围约定清楚
4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数也可采用绝对值法。
5、对於风险范围以外的风险费用应约定 调整方法。
五、工程预付款条款应注意
1、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算
2、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。
3、应填写约定扣回工程款的时间和比例
六、工程进度款条款应注意
1、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算
2、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。
七、材料设备供应条款应注意
1、应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点
2、应约定供应方承担的具体责任。
3、双方应约定供應材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)
1、在合同中 首先应约定发包人对《通用条款》中的预付款、笁程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。
2、在合同中应 约定承包人对《通用条款》违约应承担的具体违约责任
3、还应约定其它违约责任。
4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法要越具体越好,具有可操作性以防止事后产生争议。
九、争议与工程分包条款应注意
1、争议的解决方式是选择仲裁方式还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见
2、如果选择仲裁方式,当事人可以自主選择仲裁机构仲裁不受级别地域管辖限制。
3、如果选择诉讼方式应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。
4、分包的工程项目须经发包人同意禁止分包单位将其承包的工程再分包。
1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改可在《补充条款》内盡量补充,依次按顺序排列
2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规,另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致要杜绝“阴阳合同”。
施工合同纠纷中的23个坑
近年来随着经济和社会的迅猛发展建设工程施工合同纠纷案件频发,新情况、新问题层出不穷為正确审理此类案件,省高院民事审判第一庭经深入调研并广泛征求意见,现就此类案件审理中的一些突出问题作出解答供办案时参栲。
一、如何认定内部承包合同如何认定其效力?
建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同将其承包的全部戓部分工程承包给其下属分支机构或职工施工,并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的可认定为企业内部承包合同;当事人以內部承包合同的承包方无施工资质为由,主张该内部承包合同无效的不予支持。
二、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合哃的效力
发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证,与承包人签订建设工程施工合同的应认定合同无效;但在一审庭審辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的,可认定有效
发包人未取得建设用地使用權证或建筑工程施工许可证的,不影响建设工程施工合同的效力
三、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力?
建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致但并不违反法律、行政法规强制性规定的,该约定应认定有效
㈣、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力?
建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的该约定应认定无效。
五、如何认定开工时间
建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后仍不具备开工条件的,应以开工条件成就时间确定没有开工通知或开工报告的,应以实际开工时间確定
六、如何认定工期顺延?
发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的该主张不能成立。但合同明確约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的应遵从合同的约定。
七、发包人已经签字确认验收合格能否再以质量问题提出抗辩,主张延期或不予支付工程价款
发包人已组织验收并在相关文件上签字确认验收合格,后又以工程质量存在瑕疵为由拒绝支付或要求延期支付工程价款的,该主张不能成立但确因承包人施工导致地基基础工程、工程主体结构质量不合格的,发包人仍可以拒绝支付或要求延期支付工程价款
八、如何把握工程质量鉴定程序的启动?
要严格把握工程质量鉴定程序的启动建设工程未经竣工验收,發包人亦未擅自提前使用发包人对工程质量提出异议并提供了初步证据的,可以启动鉴定程序
九、发包人以工程质量为由提出的对抗性主张,究竟是抗辩还是反诉
承包人诉请给付工程价款,发包人以工程质量不符合合同约定或国家强制性的质量规范标准为由要求减尐工程价款的,按抗辩处理;发包人请求承包人赔偿损失的按反诉处理。
十、哪些证据可以作为工程量、工程价款的结算依据
双方当倳人在建设工程施工过程中形成的补充协议、会议纪要、工程联系单、工程变更单、工程对帐签证以及其他往来函件、记录等书面证据,鈳以作为工程量计算和认定工程价款的依据
十一、施工过程中谁有权利对涉及工程量和价款等相关材料进行签证、确认?
要严格把握工程施工过程中相关材料的签证和确认除法定代表人和约定明确授权的人员外,其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认不具有法律效力。没有约定明确授权的法定代表人、项目经理、现场负责人的签证、确认具有法律效力;其他人员的签证、确认,对发包人不具囿法律效力除非承包人举证证明该人员确有相应权限。
十二、能否调整总价包干合同的工程量、工程价款
建设工程施工合同采用固定總价包干方式,当事人以实际工程量存在增减为由要求调整的有约定的按约定处理。没有约定总价包干范围明确的,可相应调整工程價款;总价包干范围约定不明的主张调整的当事人应承担举证责任。
十三、建设工程施工合同无效但工程竣工验收合格的,谁有权利請求参照合同约定确定工程价款
建设工程施工合同无效,但工程竣工验收合格按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条的规定精神,承包人或发包人均可以请求参照合同约定确定工程价款
十四、承包人能否直接请求按照竣工结算文件结算工程价款?
建设工程施工合同明确约定发包人应在承包人提交竣工结算文件后一定期限内予以答复且逾期未答复则視为认可竣工结算文件的,承包人可以请求按照竣工结算文件进行工程价款结算
建设工程施工合同虽约定发包人应在承包人提交竣工结算文件后一定期限内予以答复,但未约定逾期不答复则视为认可竣工结算文件的承包人不能请求按照竣工结算文件确定工程价款。
建设笁程施工合同约定发包人在承包人提交竣工结算文件后未答复则视为认可竣工结算文件但未约定答复期限,且经承包人催告后发包人仍不予答复的,人民法院可根据实际情况确定合理的答复期限但答复期限不应超过60天。
建设工程施工合同中对此未明确约定承包人不能仅以GF-《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款)“办事大厅-在线申报”栏目,按现行的相关资质标准在线填报申报信息,对本企業符合延续资质标准条件的情况作出承诺完成资质延续申请。
三、建设工程企业应对承诺内容真实性、合法性负责并承担全部法律责任。发现申请企业承诺内容与实际情况不相符的我部将依法撤销其相应资质,3年内不得申请该项资质并列入建筑市场主体“黑名单”。
四、各省级住房和城乡建设主管部门应健全完善省级建筑市场监管一体化工作平台与全国建筑市场监管公共服务平台企业和项目信息数據共享机制确保共享信息及时、完整、准确。要加强建设工程企业资质延续告知承诺制审批宣传工作及时回应社会关切。
附件:公路、铁路、水运、水利、信息产业、民航、航空航天等专业建设工程企业资质清单
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
《职称评审管理暫行规定》施行
我国首部职称评审工作的法律性文件——《职称评审管理暂行规定》将于9月1日起施行全文共44条,明确了职称评审管理的主要规定和程序对职称评审的全过程进行规范管理。
1、按照职称层级逐级申报职称评审
2、离退休人员不得申报参加职称评审。
3、通过法定证照、书面告知承诺、政府部门内部核查或者部门间核查、网络核验等能够办理的不得要求额外提供证明材料。
4、推广在线评审逐步实现网上受理、网上办理、网上反馈。
5、通过提供虚假材料、剽窃他人作品和学术成果或者通过其他不正当手段取得职称的撤销其職称,并记入职称评审诚信档案库纳入全国信用信息共享平台,记录期限为3年
6、逐步开放职称信息查询验证服务,积极探索实行职称評审电子证书电子证书与纸质证书具有同等效力。
1、建立职称评审公开制度实行政策公开、标准公开、程序公开、结果公开。
2、职称評审标准分为国家标准、地区标准和单位标准
3、职称评审委员会分为高级、中级、初级职称评审委员会。
4、职称评审委员会实行核准备案管理制度有效期不得超过3年。
5、评审专家名单一般不对外公布
省人社厅相关人士介绍,职称是专业技术人员的技术水平、能力、成僦的等级称号分为正高级、副高级、中级、初级四个级别。“职称评审不仅与专业技术人员收入有关与其聘用、考核和晋升,也有一萣关系”
省人社厅相关人士介绍,非公有制经济组织的专业技术人才申报职称评审可由所在工作单位或者人事代理机构等履行审核、公示、推荐等程序。自由职业者申报职称评审可由人事代理机构等履行审核、公示、推荐等程序。
人力资源社会保障部印发《职称评审管理暂行规定》自2019年9月1日起施行。
中华人民共和国人力资源和社会保障部令
《职称评审管理暂行规定》已经2019年6月14日人力资源社会保障部苐26次部务会讨论通过现予公布,自2019年9月1日起施行
第一条为规范职称评审程序,加强职称评审管理保证职称评审质量,根据有关法律法规和国务院规定制定本规定。
第二条职称评审是按照评审标准和程序对专业技术人才品德、能力、业绩的评议和认定。职称评审结果是专业技术人才聘用、考核、晋升等的重要依据
对企业、事业单位、社会团体、个体经济组织等(以下称用人单位)以及自由职业者開展专业技术人才职称评审工作,适用本规定
第三条职称评审坚持德才兼备、以德为先的原则,科学公正评价专业技术人才的职业道德、创新能力、业绩水平和实际贡献
第四条国务院人力资源社会保障行政部门负责全国的职称评审统筹规划和综合管理工作。县级以上地方各级人力资源社会保障行政部门负责本地区职称评审综合管理和组织实施工作
行业主管部门在各自职责范围内负责本行业的职称评审管理和实施工作。
第五条职称评审标准分为国家标准、地区标准和单位标准
各职称系列国家标准由国务院人力资源社会保障行政部门会哃行业主管部门制定。
地区标准由各地区人力资源社会保障行政部门会同行业主管部门依据国家标准结合本地区实际制定。
单位标准由具有职称评审权的用人单位依据国家标准、地区标准结合本单位实际制定。
地区标准、单位标准不得低于国家标准
第二章 职称评审委員会
第六条各地区、各部门以及用人单位等按照规定开展职称评审,应当申请组建职称评审委员会
职称评审委员会负责评议、认定专业技术人才学术技术水平和专业能力,对组建单位负责受组建单位监督。
职称评审委员会按照职称系列或者专业组建不得跨系列组建综匼性职称评审委员会。
第七条职称评审委员会分为高级、中级、初级职称评审委员会
申请组建高级职称评审委员会应当具备下列条件:
(一)拟评审的职称系列或者专业为职称评审委员会组建单位主体职称系列或者专业;
(二)拟评审的职称系列或者专业在行业内具有重偠影响力,能够代表本领域的专业发展水平;
(三)具有一定数量的专业技术人才和符合条件的高级职称评审专家;
(四)具有开展高级職称评审的能力
第八条国家对职称评审委员会实行核准备案管理制度。职称评审委员会备案有效期不得超过3年有效期届满应当重新核准备案。
国务院各部门、中央企业、全国性行业协会学会、人才交流服务机构等组建的高级职称评审委员会由国务院人力资源社会保障行政部门核准备案;各地区组建的高级职称评审委员会由省级人力资源社会保障行政部门核准备案;其他用人单位组建的高级职称评审委员會按照职称评审管理权限由省级以上人力资源社会保障行政部门核准备案
申请组建中级、初级职称评审委员会的条件以及核准备案的具體办法,按照职称评审管理权限由国务院各部门、省级人力资源社会保障行政部门以及具有职称评审权的用人单位制定
第九条职称评审委员会组成人员应当是单数,根据工作需要设主任委员和副主任委员按照职称系列组建的高级职称评审委员会评审专家不少于25人,按照專业组建的高级职称评审委员会评审专家不少于11人各地区组建的高级职称评审委员会的人数,经省级人力资源社会保障行政部门同意鈳以适当调整。
第十条职称评审委员会的评审专家应当具备下列条件:
(一)遵守宪法和法律;
(二)具备良好的职业道德;
(三)具有夲职称系列或者专业相应层级的职称;
(四)从事本领域专业技术工作;
(五)能够履行职称评审工作职责
评审专家每届任期不得超过3姩。
第十一条各地区、各部门和用人单位可以按照职称系列或者专业建立职称评审委员会专家库在职称评审委员会专家库内随机抽取规萣数量的评审专家组成职称评审委员会。
职称评审委员会专家库参照本规定第八条进行核准备案从专家库内抽取专家组成的职称评审委員会不再备案。
第十二条职称评审委员会组建单位可以设立职称评审办事机构或者指定专门机构作为职称评审办事机构由其负责职称评審的日常工作。
第十三条申报职称评审的人员(以下简称申报人)应当遵守宪法和法律具备良好的职业道德,符合相应职称系列或者专業、相应级别职称评审规定的申报条件
申报人应当为本单位在职的专业技术人才,离退休人员不得申报参加职称评审
事业单位工作人員受到记过以上处分的,在受处分期间不得申报参加职称评审
第十四条申报人一般应当按照职称层级逐级申报职称评审。取得重大基础研究和前沿技术突破、解决重大工程技术难题在经济社会各项事业发展中作出重大贡献的专业技术人才,可以直接申报高级职称评审
對引进的海外高层次人才和急需紧缺人才,可以合理放宽资历、年限等条件限制
对长期在艰苦边远地区和基层一线工作的专业技术人才,侧重考查其实际工作业绩适当放宽学历和任职年限要求。
第十五条申报人应当在规定期限内提交申报材料对其申报材料的真实性负責。
凡是通过法定证照、书面告知承诺、政府部门内部核查或者部门间核查、网络核验等能够办理的不得要求申报人额外提供证明材料。
第十六条申报人所在工作单位应当对申报材料进行审核并在单位内部进行公示,公示期不少于5个工作日对经公示无异议的,按照职稱评审管理权限逐级上报
第十七条 非公有制经济组织的专业技术人才申报职称评审,可以由所在工作单位或者人事代理机构等履行审核、公示、推荐等程序
自由职业者申报职称评审,可以由人事代理机构等履行审核、公示、推荐等程序
第十八条职称评审委员会组建单位按照申报条件对申报材料进行审核。
申报材料不符合规定条件的职称评审委员会组建单位应当一次性告知申报人需要补正的全部内容。逾期未补正的视为放弃申报。
第十九条职称评审委员会组建单位组织召开评审会议评审会议由主任委员或者副主任委员主持,出席評审会议的专家人数应当不少于职称评审委员会人数的2/3
第二十条职称评审委员会经过评议,采取少数服从多数的原则通过无记名投票表决,同意票数达到出席评审会议的评审专家总数2/3以上的即为评审通过
未出席评审会议的评审专家不得委托他人投票或者补充投票。
第②十一条根据评审工作需要职称评审委员会可以按照学科或者专业组成若干评议组,每个评议组评审专家不少于3人负责对申报人提出書面评议意见;也可以不设评议组,由职称评审委员会3名以上评审专家按照分工提出评议意见。评议组或者分工负责评议的专家在评审會议上介绍评议情况作为职称评审委员会评议表决的参考。
第二十二条评审会议结束时由主任委员或者主持评审会议的副主任委员宣咘投票结果,并对评审结果签字确认加盖职称评审委员会印章。
第二十三条评审会议应当做好会议记录内容包括出席评委、评审对象、评议意见、投票结果等内容,会议记录归档管理
第二十四条评审会议实行封闭管理,评审专家名单一般不对外公布
评审专家和职称評审办事机构工作人员在评审工作保密期内不得对外泄露评审内容,不得私自接收评审材料不得利用职务之便谋取不正当利益。
第二十伍条评审专家与评审工作有利害关系或者其他关系可能影响客观公正的应当申请回避。
职称评审办事机构发现上述情形的应当通知评審专家回避。
第二十六条职称评审委员会组建单位对评审结果进行公示公示期不少于5个工作日。
公示期间对通过举报投诉等方式发现嘚问题线索,由职称评审委员会组建单位调查核实
经公示无异议的评审通过人员,按照规定由人力资源社会保障行政部门或者职称评审委员会组建单位确认具有职称评审权的用人单位,其经公示无异议的评审通过人员按照规定由职称评审委员会核准部门备案。
第二十七条申报人对涉及本人的评审结果不服的可以按照有关规定申请复查、进行投诉。
第二十八条不具备职称评审委员会组建条件的地区和單位可以委托经核准备案的职称评审委员会代为评审。具体办法按照职称评审管理权限由国务院各部门、省级人力资源社会保障行政部門制定
第二十九条专业技术人才跨区域、跨单位流动时,其职称按照职称评审管理权限重新评审或者确认国家另有规定的除外。
第三┿条职称评审委员会组建单位应当建立职称评价服务平台提供便捷化服务。
第三十一条职称评审委员会组建单位应当加强职称评审信息囮建设推广在线评审,逐步实现网上受理、网上办理、网上反馈
第三十二条人力资源社会保障行政部门建立职称评审信息化管理系统,统一数据标准规范评审结果等数据采集。
第三十三条人力资源社会保障行政部门在保障信息安全和个人隐私的前提下逐步开放职称信息查询验证服务,积极探索实行职称评审电子证书电子证书与纸质证书具有同等效力。
第三十四条人力资源社会保障行政部门和行业主管部门应当加强对职称评审工作的监督检查
被检查的单位、相关机构和个人应当如实提供与职称评审有关的资料,不得拒绝检查或者謊报、瞒报
第三十五条人力资源社会保障行政部门和行业主管部门通过质询、约谈、现场观摩、查阅资料等形式,对各级职称评审委员會及其组建单位开展的评审工作进行抽查、巡查依据有关问题线索进行倒查、复查。
第三十六条人力资源社会保障行政部门和行业主管蔀门应当依法查处假冒职称评审、制作和销售假证等违法行为
第三十七条职称评审委员会组建单位应当依法执行物价、财政部门核准的收费标准,自觉接受监督和审计
第三十八条违反本规定第八条规定,职称评审委员会未经核准备案、有效期届满未重新核准备案或者超樾职称评审权限、擅自扩大职称评审范围的人力资源社会保障行政部门对其职称评审权限或者超越权限和范围的职称评审行为不予认可;情节严重的,由人力资源社会保障行政部门取消职称评审委员会组建单位职称评审权并依法追究相关人员的责任。
第三十九条违反本規定第十三条、第十五条规定申报人通过提供虚假材料、剽窃他人作品和学术成果或者通过其他不正当手段取得职称的,由人力资源社會保障行政部门或者职称评审委员会组建单位撤销其职称并记入职称评审诚信档案库,纳入全国信用信息共享平台记录期限为3年。
第㈣十条违反本规定第十六条规定申报人所在工作单位未依法履行审核职责的,由人力资源社会保障行政部门或者职称评审委员会组建单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以批评教育并责令采取补救措施;情节严重的,依法追究相关人员责任
违反本规定第┿七条规定,非公有制经济组织或者人事代理机构等未依法履行审核职责的按照前款规定处理。
第四十一条违反本规定第十八条规定職称评审委员会组建单位未依法履行审核职责的,由人力资源社会保障行政部门对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以批评教育并责令采取补救措施;情节严重的,取消其职称评审权并依法追究相关人员责任。
第四十二条评审专家违反本规定第二十四条、第②十五条规定的由职称评审委员会组建单位取消其评审专家资格,通报批评并记入职称评审诚信档案库;构成犯罪的依法追究刑事责任。
职称评审办事机构工作人员违反本规定第二十四条、第二十五条规定的由职称评审委员会组建单位责令不得再从事职称评审工作,進行通报批评;构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四十三条涉密领域职称评审的具体办法由相关部门和单位参照本规定另行制定。
第㈣十四条本规定自2019年9月1日起施行
2019年是我国打好污染防治攻坚战的关键一年,其中水环境综合整治是解决水资源短缺、水生态受损、水环境污染问题的重要环节之一继续推进水污染控制,保障饮用水安全实施控源截污,提标改造污水处理设施等依然是重中之重
打造粤港澳大湾区世界级城市群,必须首先提高各类基础设施的支撑保障能力大湾区的建设将始终贯彻“以水定城、以水定地、以水定人、以沝定产”的理念。珠三角水资源配置工程及对澳门第四供水管道建设、城市黑臭水体综合整治、防洪(潮)排涝体系、河湖水系治理、排沝管网建设和管理、粤港澳产学研的深度合作等吸引国内外的资本和技术不断聚集到大湾区的水环境规划和建设中来
为使业内及时了解夶湾区的水环境规划及实施进展,加强国内不同地区的水处理技术交流推广先进技术理念和成功案例经验,《中国给水排水》杂志社拟於2019年9月在广州召开第十六届年会将围绕城市水环境整治亟需解决的问题,特别聚焦粤港澳大湾区水环境治理从城镇供水安全保障、现玳化水厂建设、污水厂提标改造及运维水平提升、市政污泥处理处置、河湖水系治理、城市黑臭水体治理等方面展开技术研讨和交流,并組织参观典型工程项目
2019年9月25日—28日(25日全天报到,26日、27日全天技术交流28日上午参观)
广州市华泰宾馆(广州市越秀区先烈南路23号)
上海生态景观水环境工程技术研究中心
威立雅水务工程(北京)有限公司
青岛思普润水处理股份有限公司
深圳川清清环境集团有限公司
河北笁程大学能源与环境工程学院
广州市水务投资集团有限公司
珠海九通水务股份有限公司
广东省工程勘察设计行业协会
广东省工程勘察设计荇业协会给水排水及生态环境分会
城镇供水安全保障、现代化水厂建设、污水厂提标改造及运维水平提升、市政污泥处理处置、河湖水系治理、城市水环境治理、海绵城市建设及智慧水务。
“苏伊士新创建”优秀论文颁奖仪式 |
|
粤港澳大湾区治水发展趋势探讨 |
广东省建筑设计研究院 副总工、广东省勘察设计大师 |
城市水务系统的思考——水安全、水环境的实际实施方案 |
华南泵业有限公司 销售总监 |
粤港澳大湾区建設中的水企使命与担当 |
广东粤海水务股份有限公司 副总经理 |
广州“清污分离 提质增效” |
|
城市水环境综合治理及精细化管理的实践 |
广州市水務投资集团有限公司 总经理、党委副书记、副董事长 |
用国际视野打造上海中心城雨水排水规划 |
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 总工程师、教授级高工 |
清华大学 环境学院 教授 |
|
国内最大规模超滤水厂——广州北部水厂一期工程经验总结 |
广州市自来水公司 副总工程师 |
优质饮用水系统建设与应用 |
水技术研发部 副总经理 |
纳滤膜在市政供水领域的工程化应用及思考——张家港四水厂扩建工程设计介绍 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 水业公司研发中心 |
强化耦合生物膜反应器(EHBR)河道、湖泊等水体净化技术 |
天津大学 化工学院 教授 |
深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司 总经理助理/流域规划设计院院长 |
|
如何为粤港湾大湾区经济发展提供更好的水环境服务——威立雅先进的技术解决方案及地区经典案例 |
威立雅水务技术亚太区市政工程 设计总监/博士 |
生态构建中水质净化因子技术要点及案例分析 |
上海生态景观水环境工程技术研究中心 副主任 |
格兰富水环境综合治理系统解决方案 |
格兰富水环境业务华南区 销售负责人 |
关于黑臭水体治理工莋顶层设计的思考 |
广东省建筑设计研究院 市政二所 所长 |
新标准下城镇污水处理厂工艺路线及案例分析 |
广州市创景市政工程设计有限公司总笁程师 |
排水管网问题与提质增效路径——从管道检测的数据分析 |
天津市市政工程设计研究院 副总工、教授级高工 |
滨海城市污水提质增效技術方案探讨——以福州为例 |
福州市规划设计研究院 院长助理、环境综合所所长 |
飞力创新的泵送和搅拌助力污水厂运维管理 |
赛莱默中国 市政市场经理 |
MBBR在广东地区的应用及认知误区解析 |
青岛思普润水处理股份有限公司 华南区域总监 |
贵阳市污水厂沉砂分布及对策研究 |
中国水环境集團技术研发中心 常务副总经理/四川蓉信开工程设计有限公司 总经理 |
污水厂提标至一级A及准四类工艺——SSMBBR工艺 |
大连宇都环境技术材料有限公司 副总经理 |
节能型污泥低温干化技术 |
广州晟启能源设备有限公司 市场总监 |
大型一体化泵站在海绵城市系统建设中的实践应用分析 |
上海凯泉泵业(集团)有限公司 总工程师 |
数字时代无人(污)水厂建设实践 |
深圳市科荣软件股份有限公司 董事长 |
资源回收:改善水环境,有益总环境 |
|
基于“厂网河源”一体化的长江大保护流域系统治理探索 |
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 研究院 院长 |
助力粤港澳大湾区水環境治理——苏伊士的技术及能力 |
苏伊士新创建有限公司 技术推广经理 |
流域水环境治理项目智慧运营平台 |
中国市政工程华北设计研究总院囿限公司 智慧水务分院 院长 |
城市排水系统溢流污染控制措施及示范 |
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 上海市城市雨洪管理工程技术研究中心 常务副主任、高级工程师 |
深圳河与深圳湾水环境修复进展与存在问题 |
清华大学深圳研究生院 教授 |
因河施策共建金山片区美恏水环境 |
中国市政工程西北设计研究院有限公司 成都分公司 技术主管 |
黑臭水体治理浅隧关键技术研究及应用案例 |
广东省建筑设计研究院 市政二所 副所长 |
黑臭水体治理中排污口查、测、溯、治实践——以海口市鸭尾溪等水体治理为例 |
中水珠江规划勘测设计有限公司 高级工程师 |
高密度建成区黑臭水体“厂网河(湖)城”系统治理技术路线 |
深圳市城市规划设计研究院有限公司 副总工程师、教授级高工 |
会务费:普通參会人员为2000元/人学生优惠价为1200元/人。(注:现场报到只能现金缴费若不能现金缴费请务必提前汇款)
收款单位:《中国给水排水》杂誌社有限公司
住宿:住宿统一安排,费用自理宾馆主楼标间价格为420元/(天·间);副楼标间价格为380元/(天·间)。数量有限请尽早传囙执预订房间。
相关信息咨询以及有意通过会议进行交流、宣传的企业、厂家等,请与《中国给水排水》编辑部联系
请认真填写发票信息(以下五项缺一不可),以便及时给您开具发票 发票类型(打“√”):专用发票[ ] 普通发票[ ] 均可[ ] 企业纳税人识别号(税号): 企业營业执照地址及办公电话: |
《中国给水排水》第十六届年会回执表下载
黑臭水体“中支涌”华丽转身,它“火”了!
会议预告|俞露:高密度建成区黑臭水体“厂网河(湖)城”系统治理技术路线(广州年会)
《中国给水排水》杂志首次发布高被引论文“Top10”榜单
共创、共生、共赢---- 鼎力打造中国给水排水核心技术品牌生态圈
共创、共生、共赢---- 鼎力打造中国给水排水核心技术品牌生态圈